Редакция 70a69d2c6d42ea0a · оператор ООО «МЕТМАШ», ИНН 2902089650, ОГРН 1222900000608

Типовой договор подряда на изготовление продукции

Приложение № 9. Форма, предоставляемая Оператором Сторонам Сделки. Редакция от «3» сентября 2026 г.

Договор заключается напрямую между Заказчиком и Исполнителем. Оператор Площадки стороной договора не является и предоставляет форму как справочный материал. Стороны вправе использовать иную форму.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

г. ___________ «___» __________ 20__ г.

___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить и передать продукцию, а Заказчик — принять и оплатить её на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, количество, технические характеристики, цена и срок изготовления определяются Спецификацией (Приложение № 1 к договору) и технической документацией Заказчика.

1.3. Стороны признают, что договор заключён по результатам взаимодействия на площадке ceh.pro, Заказ № _____, Сделка № _____. Электронная переписка и документы в карточке Сделки являются неотъемлемой частью договорных отношений и допустимым доказательством при разрешении споров.

2. Техническая документация

2.1. Заказчик передаёт документацию в электронной форме через Площадку. Дата передачи фиксируется в журнале доступа.

2.2. Заказчик гарантирует, что обладает правом передавать документацию и что она не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

2.3. Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней уведомить Заказчика о выявленных в документации неполноте, противоречиях или технически неисполнимых требованиях. При неуведомлении Подрядчик лишается права ссылаться на эти обстоятельства.

2.4. Режим конфиденциальности документации установлен Соглашением о конфиденциальности, принятым Сторонами на Площадке.

3. Цена и порядок расчётов

3.1. Цена договора составляет _______ (___________) рублей, в том числе НДС ___ % — _______ рублей / НДС не облагается на основании ___________.

3.2. Цена включает стоимость материалов, изготовления, контроля, упаковки и ___________.

3.3. Расчёты производятся: ☐ через безопасную сделку на Площадке ☐ авансом ___ % и окончательным расчётом в течение ___ дней с даты приёмки ☐ в течение ___ дней с даты приёмки.

3.4. При выборе безопасной сделки денежные средства резервируются на номинальном счёте оператора Площадки и перечисляются Подрядчику после подтверждения приёмки в порядке, установленном Регламентом безопасной сделки.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления средств на номинальный счёт — при расчётах через Площадку, либо на расчётный счёт Подрядчика — в остальных случаях.

4. Сроки

4.1. Срок изготовления — _____ календарных дней с даты, наиболее поздней из следующих: дата резервирования оплаты, дата передачи документации, дата согласования замечаний по п. 2.3.

4.2. Подрядчик вправе досрочно передать продукцию с предварительным уведомлением Заказчика.

4.3. Срок продлевается соразмерно на период просрочки Заказчика в предоставлении документации, согласовании изменений или резервировании оплаты.

5. Качество и приёмка

5.1. Качество должно соответствовать документации Заказчика, требованиям Спецификации и обязательным требованиям, установленным для данного вида продукции.

5.2. Подрядчик передаёт вместе с продукцией: протокол контроля размеров, сертификат (паспорт) на материал, упаковочный лист, ___________.

5.3. Заказчик проводит приёмку в течение _____ рабочих дней с даты получения продукции. При отсутствии подтверждения приёмки или мотивированного отказа в указанный срок продукция считается принятой.

5.4. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий со ссылками на конкретные требования документации и подтверждаться результатами измерений.

5.5. Выявленные несоответствия Подрядчик устраняет за свой счёт в срок _____ рабочих дней либо возвращает уплаченную сумму по выбору Заказчика.

6. Гарантия

6.1. Гарантийный срок составляет _____ месяцев с даты приёмки.

6.2. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, монтажа и хранения, а также вследствие недостатков предоставленной им документации.

7. Ответственность

7.1. За нарушение срока изготовления Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены договора.

7.2. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 %.

7.3. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы с уведомлением другой Стороны в течение 5 рабочих дней.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны принимают меры к урегулированию разногласий путём переговоров, в том числе с использованием сервиса разрешения споров Площадки.

8.2. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию — 30 календарных дней.

8.3. Неурегулированные споры передаются в Арбитражный суд ___________.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

9.2. Документы, которыми Стороны обмениваются через Площадку и по адресам электронной почты, указанным в разделе 10, признаются имеющими юридическую силу до обмена оригиналами.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, либо подписан электронными подписями Сторон.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Приложение № 1 к договору подряда — СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___

Технические требования:

• предельные отклонения размеров: ___________
• шероховатость поверхностей: ___________
• термообработка / покрытие: ___________
• маркировка: ___________
• упаковка и консервация: ___________
• документы, передаваемые с продукцией: ___________

Срок изготовления: _____ календарных дней Условия поставки: ☐ самовывоз ☐ силами Подрядчика ☐ транспортной компанией за счёт ___________ Адрес поставки: ___________

Вопросы по документу — info@ceh.pro. Все документы площадки.